合同示范文本有哪些作用？

一、合同示范文本有哪些作用？

1、推行合同示范文本制度是贯彻国务院进一步治理、整顿和深化改革方针的一项有力措施。 整顿经济秩序，就是要整顿目前经济生活中，特别是流通领域中出现的各种混乱现象(如乱建公司、乱上项目、利用合同骗买骗卖、非法制售假冒伪劣产品等)。

2、推行合同示范文本制度，是保护当事人合法权益的重要保证 推行合同示范文本制度最基本的指导思想，就是为企业服务，为当事人服务，为社会服务。因此，广大合同当事人既是示范文本制度的执行者，又是示范文本制度最直接的受益者。

3、推行合同示范文本制度，有利于合同仲裁机构和人民法院及时解决合同纠纷，保护当事人的合法权益，保障国家和社会公共利益不受侵害。

4、推行合同示范文本制度，是完善合同法律制度的又一项新的措施，是对合同法律制度的充实。 合同法律、行政法规只能对当事人的权利、义务作出原则性规定，而合同示范文本则分别从不同角度，针对不同行业特点，具体地规范了当事人的签约行为，它为《合同法》的贯彻实施起到了很好的保证作用。

二、通用合同示范文本特点口诀？

记忆口诀（一）：施工合同文件的组成与解释顺序

（1）协议书（如有）；

（2）中标通知书（如有）；

（3）投标函及其附录（如有）；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单或预算书；

（9）其他合同文件。

记忆口诀：协议中投标，专用通用标准，图纸清单预算书。

 记忆口诀（二）：合同特点

具有标的物特殊、周期长、条款多、内容繁杂、涉及面广的特点。

记忆口诀：特长多杂广。

记忆口诀（三）：确定谈判人员的组成因素

根据谈判项目的大小、技术难易程度以及对手的情况、竞争局面、企业自身的经营战略，确定己方谈判人员的组成 。

记忆口诀：小易对手的竞争战略。

记忆口诀（四）：项目相关的资料收集工作

谈判准备工作中要提前掌握合同对方、项目的各种基础资料、背景资料，包括对方的资信状况、履约能力、发展阶段、已有业绩，以及工程项目的由来、土地获得情况、项目目前的进展、资金来源等。

记忆口诀：信约展业来获得展金。

三、通用合同示范文本具有哪些特点？

通用合同示范文本通常具有简洁明了、规范统一、易于修改和适用范围广等特点。其主要目的是为各类合同制订提供一个标准样本，方便当事人在依据法律规定的基础上进行协商和交涉。

通用合同示范文本有助于减少合同制订过程中的误解和纠纷，提高合同的合规性和可行性，促进合作关系的顺利进行。

四、监理合同示范文本解释顺序？

解释顺序你自己可以调整的，并不是法律规定必须是这样的，一般来说，在签订建筑工程合同时，都会约定合同的组成与解释顺序，因为建筑工程合同不比其他简单的买卖合同，都是比较复杂的合同，尤其是经过招标的大型建筑工程合同，如果是没有招标的一些比较小的合同，仅仅就只有一个合同文件，则不存在什么解顺序的问题了。

一般来说，建筑工程合同的解释顺序为：

（1）本合同协议书

（2）中标通知书

（3）投标书及其附件

（4）本合同专用条款

（5）本合同通用条款

（6）标准、规范及有关技术文件

（7）图纸

（8）工程量清单

（9）工程报价单或预算书

以上的顺序你是可以调整的，比如将专用条款放在投标书之前。

五、施工合同示范文本有哪些文件组成？

建设工程施工合同示范文本主要有以下合同文件组成： 1）《协议书》。

包括工程概况、工程承包范围、合同工期、质量标准、合同价款、合同生效时间等内容，并明确对双方有约束力的合同文件组成。

2）《通用条款》。

包括词语定义及合同文件、双方一般权利和义务、施工组织设计和工期、质量与检验、安全施工、合同价款与支付、材料设备供应、工程变更、竣工验收与结算、违约、索赔和争议、其他共11部分，47个条款。

《通用条款》是适用于各类建设工程施工的条款，在使用时不作任何改动。

3）《专用条款》。

①具体内容由当事人根据发包工程的实际要求细化。

《专用条款》是对《通用条款》的补充或具体化。

②编制专用条款时应结合项目特点，针对通用条款的内容进行补充或修正，达到相同序号的通用条款和专用条款共同组成对某一方面问题内容完备的约定。

4）附件。

包括“承包人承揽工程项目一览表”等三个标准化附件。

六、建筑工程施工合同示范文本是怎样的？

合同编号：____________

工程名称：___________________

工程地点：___________________

(由设计人编填)

设计证书等级：_______________

发包人：_____________________

设计人：_____________________

签订日期：___________________

发包人委托设计人承担_______________工程设计，经双方协商一致，签订本合同。

第一条 本合同依据下列文件签订：

1.《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》

2.国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

3.建设工程批准文件。

第二条 本合同设计项目内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等，详见下表。

序号

分项目名称建设规模设计阶段及内容估算总

投资

(万元)费率(%)

估算设计费(元)

层数建筑面积(㎡)方案初步设计施工图

第三条 发包人应向设计人提交的有关资料及文件

序号资料及文件名称份数提交日期有关事项

第四条 设计人应向发包人交付的设计资料及文件

序号资料及文件名称份数提交日期有关事项

第五条 本合同设计费估算为____元人民币。设计费支付进度详见下表。

付款次序占总设计费(%)付费额(元)付费时间

(由交付设计文件所决定)

第一次付款20%定金本合同签订后三日内

第二次付款

第三次付款

第四次付款

第五次付款

说明：1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。

2.在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费，不留尾款。

3.实际设计费按初步设计概算(施工图设计概算)核定，多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时，双方另行签订补充协议。

4.本合同履行后，定金抵作设计费。

第六条 双方责任

1.发包人责任：

(1)发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限在____天以内时，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限____天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。

(2)发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。

在未签订合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，应按收费标准，相应支付设计费.

(3)发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。

(4)发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作、生活及交通等方便条件。

(5)发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图样、数据、计算机软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于于本合同以外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人索赔。

2.设计人责任：

(1)设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。

(2)设计人采用的主要技术标准是：____

(3)设计合理使用年限为______年。

(4)设计人按本合同第二条和第四条定的内容进度及份数向发包人交付资料及文件。

(5)设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要的调整补充。设计人按合同规定的时限交付设计资料及文件，本年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费。收费额由双方商定。

(6)设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。

---------------------------------------------------分割线------------------------------------------------

-----------------------------付费下载文档或成为VIP用户可继续阅读-----------------------------

更多合同模板请关注微信或抖音“中法邦法律服务”，40万份合同为您提供，中法邦法律服务专业律师审核模板合同，适合全行业，会员免费下载，为您公司提供一条龙服务！

深圳市中法邦法律顾问有限公司简称（“中法邦”）帮助企业建立风险防控体系，手把手辅导企业法律风险预防，从法律体检，人员培训，标准化服务三方面，主打落地，实效的法务机构。并拥有互联网法律的研发团队和服务团队，打造“法治中国，依法安邦”的服务理念，真正帮助客户解决问题 ，以客户需求为导向，致力于为个人、企业、律师提供专业、全面、高效的法律服务与法律工具，利用大数据帮助客户选择优秀律师，提高案件胜诉率，智能写合同更加高效的帮助客户预防风险，“工具+法律”为实现客户利益的最大化提供可靠的保障。

七、施工合同示范文本

施工合同示范文本

施工合同是建筑工程领域中广泛应用的一种合同形式。它是建筑工程的重要法律文件，涉及多个方面的责任、权益和约定。为了帮助各方更好地理解和管理施工合同，我们提供以下示范文本，供参考使用。

1. 合同双方信息

甲方：（填写甲方名称）

地址：（填写甲方地址）

电话：（填写甲方联系电话）

乙方：（填写乙方名称）

地址：（填写乙方地址）

电话：（填写乙方联系电话）

2. 工程信息

工程名称：（填写工程名称）

工程地址：（填写工程地址）

工程规模：（填写工程规模）

3. 合同条款

3.1 工程范围

乙方应按照甲方要求，在规定的工程范围内完成相关施工工作。工程范围具体包括但不限于：

• （填写工程范围内容）
• （填写工程范围内容）
• （填写工程范围内容）

3.2 工期

工期约定为（填写工期），自合同生效之日起计算。在合同履行过程中如因乙方原因造成延期，乙方应承担相应的违约责任。

3.3 施工质量

乙方应按照相关法律法规和施工标准，保证工程施工质量符合国家和行业标准要求，并承担相应的质量责任。如工程施工质量不符合标准，乙方应进行修复或退还相应费用。

3.4 付款方式

甲方应按照约定的工程进度和质量验收情况，及时支付相应款项给乙方。付款方式约定为：

• （填写付款方式）
• （填写付款方式）
• （填写付款方式）

3.5 违约责任

若任何一方违反合同约定，使得合同无法履行或严重影响合同目标的实现，违约方应承担相应的违约责任并赔偿对方因此产生的损失。

3.6 争议解决

双方如因合同履行发生争议，应通过友好协商解决。如协商不成，可向所在地法院提起诉讼。

4. 其他条款

本合同中未尽事宜，双方可另行协商补充，补充协议与本合同具有同等法律效力。

本施工合同示范文本仅供参考使用，具体合同内容应根据实际情况进行个性化调整。建议在签署施工合同前，甲方和乙方充分理解并咨询专业律师的意见。

八、合同示范文本哪三部分？

一份标准合同通常包含以下三个部分：

1. 前言：前言部分是合同的头部信息，通常包括合同编号、签订日期、合同名称、签约方信息等；也可包括一些前言性条款，如双方确认、定义、解释等内容。

2. 主体部分：主体部分是合同的核心部分，包括各种权利和义务的条款、约定、条例和规则等。主体部分通常根据条款的性质和功能分为多个章节，并依次排列。合同主体部分应具体明确双方当事人的权利义务、产品或服务的规格、质量、价格及交货期等具体条款和条件。

3. 后记：后记通常包括一些补充、解决争议和其他相关条款。后记部分还可以包含一些可选或范本条款，如生效、变更、法律适用、争议解决、通知、违约等情况。

需要注意的是，一份标准合同的具体内容和形式可能因不同的行业、交易类型、交易对象和地区而异。因此，合同的具体格式和内容应根据实际情况进行适当调整。

九、全国合同示范文本库怎么进入？

要进入全国合同示范文本库，您可以按照以下步骤操作：

1. 打开您的互联网浏览器，访问全国合同示范文本库的官方网站。您可以通过搜索引擎搜索关键词“全国合同示范文本库”来找到官方网站的链接。

2. 在官方网站的主页上，您可以浏览不同类型的合同示范文本，比如房屋租赁合同、劳动合同等。您可以根据您所需要的合同类型，点击相应的链接。

3. 当您点击进入具体的合同类型页面后，您将看到该类型合同的示范文本列表。您可以选择下载您需要的示范文本，一般会以PDF格式提供。

4. 在下载示范文本之前，您可能需要提供一些个人或组织的基本信息，比如姓名、联系方式等。这些信息可能会被用于统计和研究目的，以改进合同示范文本的质量。

请注意，全国合同示范文本库是一个法律参考工具，提供的示范文本并不具有法律效力。在具体签订合同时，建议您根据自身实际情况，咨询专业律师进行个性化的合同起草和相关法律咨询。

十、17版合同示范文本的主要特点？

特点包括：

1.权威——合同示范文本在制定中，不仅有工商行政管理部门的主导，更有双方当事人代表、行业主管部门、有关行业协会、消费者协会、业内专家、法学家、律师的共同参与，并且经过了调研、网上征求意见、公开论证等公开透明的过程，广泛听取了社会各界的意见和建议，使得合同示范文本的内容比其他合同范文、企业自制文本更权威、更科学、更规范。

2.公正——工商行政管理部门是社会主义市场经济秩序的综合执法和行政监管部门，肩负着维护公平竞争秩序和消费者合法权益的双重使命，具有利益超脱的优势，能够从法律、政策的角度出发，全面考量经营者、消费者的合法权益，客观听取社会各界的意见和建议，平衡各方当事人的利益关系，并有效规制为社会各界广为诟病的霸王条款，从而保证了合同示范文本内容的公平、公正。

3.实用——合同示范文本为贴合实际使用的需要，在形式上采用了无碳复写、正反面印刷、体例精炼、适于填写、便于携带保存等措施。对于与消费者权益关系密切的一些合同示范文本，还专门配备了填写指南，可供签订合同时参考使用。